英德市拆遷補(bǔ)償2015,訴訟文書(shū)|民事答辯狀(建設(shè)工程施工合同糾紛),作者:劉彩鳳律師,12年一線律師,專注民商事案例分析研究與事務(wù)分析。B水泥公司訴A建設(shè)公司建設(shè)工程施工合同糾紛案民事答辯狀(反訴)案號(hào):(20xx)粵xx民初xx號(hào)答辯人
作者:劉彩鳳律師,12年一線律師,專注民商事案例分析研究與事務(wù)分析。
B水泥公司訴A建設(shè)公司建設(shè)工程施工合同糾紛案
民事答辯狀(反訴)
案號(hào):(20xx)粵xx民初xx號(hào)
答辯人(本訴原告,反訴被告):A建設(shè)公司
法定代表人:
聯(lián)系地址:
被答辯人(本訴被告,反訴原告):B水泥公司
法定代表人:
聯(lián)系地址:
答辯人A建設(shè)公司不同意被答辯人B水泥公司的全部反訴請(qǐng)求,懇請(qǐng)貴院駁回被答辯人B水泥公司的全部訴訟請(qǐng)求。
具體答辯意見(jiàn)如下:
一、A建設(shè)公司不存在B水泥公司所主張的未完成施工或施工質(zhì)量不合格的情形,且B水泥公司的主張均已經(jīng)過(guò)了本案《土木工程發(fā)包合同》約定的工程質(zhì)量保修期,因此,對(duì)于B水泥公司的第1項(xiàng)訴訟請(qǐng)求應(yīng)當(dāng)予以駁回。
本案石灰石破碎及輸送系統(tǒng)工程因B水泥公司未能解決當(dāng)?shù)剞r(nóng)村征地補(bǔ)償問(wèn)題,不得不將整個(gè)工程拆開(kāi)為兩個(gè)分項(xiàng)工程施工,其中破碎平臺(tái)分項(xiàng)工程的施工時(shí)段為20xx年10月23日至20xx年5月12日;輸送廊道分項(xiàng)工程的施工時(shí)段為20xx年12月11日至20xx年1月29日與20xx年4月4日至20xx年10月25日,也即本案破碎平臺(tái)分項(xiàng)工程在20xx年5月12日完成竣工驗(yàn)收,輸送廊道分項(xiàng)工程在20xx年10月25日竣工驗(yàn)收。
竣工驗(yàn)收時(shí),B水泥公司并未向A建設(shè)公司提出任何異議,既未主張任一分項(xiàng)工程的施工未完成,也未主張任一分項(xiàng)工程的施工質(zhì)量不合格,且在20xx年10月26日至20xx年10月25日期間,B水泥公司也沒(méi)有向A建設(shè)公司提出過(guò)任何異議,因此,對(duì)于事后B水泥公司的主張,A建設(shè)公司不予確認(rèn)。
二、B水泥公司完全有可能與第三方公司惡意串連,虛高工程承包款,以此騙取高額賠償,且B水泥公司所主張賠償額根本無(wú)法在其提交的證據(jù)材料中逐一對(duì)應(yīng),因此,原告的賠償請(qǐng)求并無(wú)證據(jù)可以證明。
再者,即使本案工程存在B水泥公司所主張的未完工程或質(zhì)量問(wèn)題,也應(yīng)當(dāng)按照雙方簽訂的《土木工程發(fā)包合同》中的單價(jià),計(jì)算減扣款,而不是隨意第三方的報(bào)價(jià)計(jì)算賠償款。
三、A建設(shè)公司承建本案工程不存在逾期情形,B水泥公司第2項(xiàng)訴訟請(qǐng)求所主張的工程逾期違約金沒(méi)有任何事實(shí)與法律依據(jù),應(yīng)當(dāng)予以駁回。
本案工程分為破碎平臺(tái)分項(xiàng)工程、輸送廊道分項(xiàng)工程,對(duì)于破碎平臺(tái)分項(xiàng)工程,B水泥公司已經(jīng)確認(rèn)沒(méi)有逾期。
對(duì)于輸送廊道分項(xiàng)工程,實(shí)際施工期間分為20xx年12月11日-20xx年1月29日(共xx天,扣除20xx年12月11日-20xx年1月9日下雨,延誤工期xx天,實(shí)際施工天數(shù)為xx天)、及20xx年4月4日-20xx年10月25日(共xx天,扣除20xx年4月14日-20xx年5月7日下雨,延誤工期xx天;扣除20xx年5月7日-20xx年5月11日下雨,延誤工期xx天;扣除20xx年6月6日-20xx年6月8日下雨,延誤工期xx天;扣除20xx年6月12日-20xx年6月14日下雨,延誤工期xx天;扣除20xx年7月11日-20xx年7月14日村民阻工,延誤工期xx天;扣除20xx年8月2日-20xx年8月7日下雨,延誤工期xx天;扣除20xx年8月9日-20xx年8月20日下雨,延誤工期xx天;扣除20xx年8月xx、22、24、26、27日下雨,延誤工期xx天;扣除20xx年8月28、29、30、31日、9月1日下雨,延誤工期xx天;扣除20xx年9月xx日-20xx年9月xx日臺(tái)風(fēng),延誤工xx天;扣除20xx年10月2日-20xx年10月8日英德市創(chuàng)衛(wèi)要求,延誤工期xx天,扣除合同外爆破施工,延誤工期xx天,實(shí)際施工天數(shù)為xx天),合計(jì)施工天數(shù)xx,少于合同約定的xx天,亦沒(méi)有逾期。
因此,本案工程不存在逾期情形,B水泥公司主張的工程逾期違約金沒(méi)有任何事實(shí)與法律依據(jù),應(yīng)當(dāng)予以駁回。
四、B水泥公司自20xx年9月26日開(kāi)始,便不再向A建設(shè)公司支付工程款,先后拖欠A建設(shè)公司應(yīng)付第八期工程進(jìn)度款xxx元、第九期工程進(jìn)度款xxx元,且至今未予支付,并拒絕對(duì)工程項(xiàng)目進(jìn)行竣工驗(yàn)收,但又自20xx年3月左右開(kāi)始投入使用,因此,本案即使存在工程逾期問(wèn)題,因逾期產(chǎn)生的全部法律責(zé)任也應(yīng)當(dāng)由B水泥公司承擔(dān),與A建設(shè)公司無(wú)關(guān)。
綜上,B水泥公司的訴訟請(qǐng)求沒(méi)有事實(shí)和法律依據(jù),應(yīng)當(dāng)予以全部駁回,相關(guān)訴訟費(fèi)用由B水泥公司承擔(dān)。
反訴被告:A建設(shè)x公司
代理人:劉彩鳳律師
20xx年6月25日
法律分析:
(一)答辯人及其;(二)答辯意見(jiàn);(三)答辯人簽名或蓋章;(四)時(shí)間。
法律依據(jù):
《中華人民共和國(guó)民法典》
第四百六十五條 依法成立的合同,受法律保護(hù)。依法成立的合同,僅對(duì)當(dāng)事人具有法律約束力,但是法律另有規(guī)定的除外。
第一百四十四條 無(wú)民事行為能力人實(shí)施的民事法律行為無(wú)效。
第一百四十六條 行為人與相對(duì)人以虛假的意思表示實(shí)施的民事法律行為無(wú)效。以虛假的意思表示隱藏的民事法律行為的效力,依照有關(guān)法律規(guī)定處理。
第一百五十三條 違反法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定的民事法律行為無(wú)效。但是,該強(qiáng)制性規(guī)定不導(dǎo)致該民事法律行為無(wú)效的除外。違背公序良俗的民事法律行為無(wú)效。
第一百五十四條 行為人與相對(duì)人惡意串通,損害他人合法權(quán)益的民事法律行為無(wú)效。
第五百零五條 當(dāng)事人超越經(jīng)營(yíng)范圍訂立的合同的效力,應(yīng)當(dāng)依照本法第一編第六章第三節(jié)和本編的有關(guān)規(guī)定確定,不得僅以超越經(jīng)營(yíng)范圍確認(rèn)合同無(wú)效。
《中華人民共和國(guó)民事訴訟法法》 第二十三條 因合同糾紛提起的訴訟,由被告住所地或者合同履行地人民法院管轄。
法律分析:(一)答辯人及其;(二)答辯意見(jiàn);(三)答辯人簽名或蓋章;(四)時(shí)間。
法律依據(jù):《中華人民共和國(guó)民法典》
第四百六十五條 依法成立的合同,受法律保護(hù)。依法成立的合同,僅對(duì)當(dāng)事人具有法律約束力,但是法律另有規(guī)定的除外。
第一百四十四條 無(wú)民事行為能力人實(shí)施的民事法律行為無(wú)效。
第一百四十六條 行為人與相對(duì)人以虛假的意思表示實(shí)施的民事法律行為無(wú)效。以虛假的意思表示隱藏的民事法律行為的效力,依照有關(guān)法律規(guī)定處理。
第一百五十三條 違反法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定的民事法律行為無(wú)效。但是,該強(qiáng)制性規(guī)定不導(dǎo)致該民事法律行為無(wú)效的除外。違背公序良俗的民事法律行為無(wú)效。
第一百五十四條 行為人與相對(duì)人惡意串通,損害他人合法權(quán)益的民事法律行為無(wú)效。
第五百零五條 當(dāng)事人超越經(jīng)營(yíng)范圍訂立的合同的效力,應(yīng)當(dāng)依照本法第一編第六章第三節(jié)和本編的有關(guān)規(guī)定確定,不得僅以超越經(jīng)營(yíng)范圍確認(rèn)合同無(wú)效。
《中華人民共和國(guó)民事訴訟法法》 第二十三條 因合同糾紛提起的訴訟,由被告住所地或者合同履行地人民法院管轄。
屬于無(wú)法生產(chǎn)類
答辯人:
名稱:_____ 地址:____________ 電話:____
法定代表人:姓名:________________ 職務(wù):____
委托代理人:姓名:_____ 性別:______ 年齡:____
民族:___ 職務(wù):____ 工作單位:______
住址:________________ 電話:____
答辯人因_______________一案,對(duì)上訴人________
不服_____人民法院__字第__號(hào)判決,提出答辯狀。
答辯的理由和根據(jù):_________________________
此 致
_____人民法院
答辯人:_______(蓋章)
法定代表人:_____(簽章)
____年__月__日
法律依據(jù):《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第一百二十五條
人民法院應(yīng)當(dāng)在立案之日起五日內(nèi)將起訴狀副本發(fā)送被告,被告應(yīng)當(dāng)在收到之日起十五日內(nèi)提出答辯狀。答辯狀應(yīng)當(dāng)記明被告的姓名、性別、年齡、民族、職業(yè)、工作單位、住所、聯(lián)系方式;法人或者其他組織的名稱、住所和法定代表人或者主要負(fù)責(zé)人的姓名、職務(wù)、聯(lián)系方式。人民法院應(yīng)當(dāng)在收到答辯狀之日起五日內(nèi)將答辯狀副本發(fā)送原告。 被告不提出答辯狀的,不影響人民法院審理。
法律分析:建筑工程合同糾紛的訴訟狀應(yīng)載明以下內(nèi)容:
(一)原告的姓名、性別、年齡、民族、職業(yè)、工作單位、住所、聯(lián)系方式,法人或者其他組織的名稱、住所和法定代表人或者主要負(fù)責(zé)人的姓名、職務(wù)、聯(lián)系方式。
(二)被告的姓名、性別、工作單位、住所等信息,法人或者其他組織的名稱、住所等信息。
(三)訴訟請(qǐng)求和所根據(jù)的事實(shí)與理由。
(四)證據(jù)和證據(jù)來(lái)源,證人姓名和住所。
法律依據(jù):《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第一百二十一條 起訴狀 起訴狀應(yīng)當(dāng)記明下列事項(xiàng):
(一)原告的姓名、性別、年齡、民族、職業(yè)、工作單位、住所、聯(lián)系方式,法人或者其他組織的名稱、住所和法定代表人或者主要負(fù)責(zé)人的姓名、職務(wù)、聯(lián)系方式(二)被告的姓名、性別、工作單位、住所等信息,法人或者其他組織的名稱、住所等信息(三)訴訟請(qǐng)求和所根據(jù)的事實(shí)與理由(四)證據(jù)和證據(jù)來(lái)源,證人姓名和住所。
●英德市拆遷補(bǔ)償2015年
●英德市拆遷補(bǔ)償2015公告
●英德市拆遷補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)
●英德市拆遷補(bǔ)償2015標(biāo)準(zhǔn)
●英德市征收土地補(bǔ)償
●英德市征地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)2019
●2020年英德市征收補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)
●英德土地征收補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)
●英德市舊城改造
●英德市舊政府改建
●建筑工程合同糾紛答辯狀
●建筑工程合同糾紛答辯狀
●建筑工程糾紛答辯狀
●建設(shè)工程合同糾紛上訴答辯
●施工單位民事答辯狀范本
●建筑糾紛起訴狀和答辯狀的寫(xiě)法和注意事項(xiàng)
●建筑糾紛答辯狀
●建設(shè)工程答辯狀范文
●工程款糾紛答辯狀
●建筑工程答辯狀范本
●英德市舊城區(qū)改造,英德市城市更新的概念:今日談城市更新百科
●英德市征地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)2019,英德市拆遷補(bǔ)償不合理怎么維護(hù)自己利益:今日拆遷說(shuō)法百科
●英德市城市更新項(xiàng)目包括什么內(nèi)容,英德市城市更新項(xiàng)目包括什么:今日談城市更新百科
●英德市拆遷咨詢電話是多少,英德市拆遷咨詢電話:今日拆遷說(shuō)法百科
●英德市拆遷補(bǔ)償2015,土地違法行為的種類:今日拆遷補(bǔ)償法律在線咨詢
●印發(fā)英德市征地拆遷補(bǔ)償辦法,韶關(guān)市中級(jí)人民法院劉曙光:今日拆遷補(bǔ)償法律在線咨詢
●英德市農(nóng)村房屋拆遷補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn),復(fù)墾費(fèi)多少錢(qián)一畝:今日拆遷補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)更新
●英德市拆遷房繼承權(quán)最新規(guī)定公告,英德市拆遷房繼承權(quán)最新規(guī)定:今日拆遷說(shuō)法百科
●英德市農(nóng)村房屋拆遷補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn),英德市柏順自來(lái)水多少錢(qián)一方:今日房屋拆遷補(bǔ)償規(guī)定更新
●英德市拆遷官司律師收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)表,英德市拆遷官司律師收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):今日拆遷說(shuō)法百科
●英德市房屋拆遷補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn),英德市柏順自來(lái)水多少錢(qián)一方:今日房屋拆遷補(bǔ)償規(guī)定更新
●英德市拆遷補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)2024最新公告,英德市拆遷補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)2024最新:今日拆遷說(shuō)法百科
文章來(lái)源參考:【頭條】,英德市拆遷補(bǔ)償2015公告本文到此結(jié)束,希望對(duì)您有所幫助,歡迎我們的本網(wǎng)站以便快速找到!
投稿:朱玲欣
內(nèi)容審核:侯承志律師
電話:400-1598098 郵箱:[email protected] 地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)亮馬橋路甲40號(hào)二十一世紀(jì)大廈3層
拆遷律師 征地律師 征地拆遷補(bǔ)償 版權(quán)所有 ?2011 北京圣運(yùn)律師事務(wù)所 備案號(hào):京ICP備11044403號(hào)