一、在建工程拆遷怎么補(bǔ)償,建設(shè)單位拆遷延誤施工應(yīng)怎么賠償

建設(shè)單位未能進(jìn)行拆遷，造成施工延誤的，承包單位有權(quán)向建設(shè)單位主張停工、窩工損失。

《中華人民共和國民法典》

第八百零三條【發(fā)包人未按約定的時(shí)間和要求提供相關(guān)物資的違約責(zé)任】發(fā)包人未按照約定的時(shí)間和要求提供原材料、設(shè)備、場地、資金、技術(shù)資料的，承包人可以順延工程日期，并有權(quán)請求賠償停工、窩工等損失。

第八百零四條【因發(fā)包人原因造成工程停建、緩建所應(yīng)承擔(dān)責(zé)任】因發(fā)包人的原因致使工程中途停建、緩建的，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)采取措施彌補(bǔ)或者減少損失，賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運(yùn)、機(jī)械設(shè)備調(diào)遷、材料和構(gòu)件積壓等損失和實(shí)際費(fèi)用。

一、工程索賠處理原則有哪些

1、索賠必須以合同為依據(jù)。遇索賠事件時(shí)，監(jiān)理工程師應(yīng)以完全獨(dú)立的身份，站在客觀公正的立場上，依合同為依據(jù)審查索賠要求的合理性、索賠價(jià)款的正確性。另外，承包商也只有以合同為依據(jù)提出索賠時(shí)，才容易索賠成功。

2、及時(shí)、合理處理索賠。如承包方的合理索賠要求長時(shí)間得不到解決，積累下來可能會(huì)影響其資金周轉(zhuǎn)，從而影響工程進(jìn)度。此外，索賠初期可能只是普通的信件來往的單項(xiàng)索賠，拖到后期綜合索賠，將使索賠問題復(fù)雜化(如涉及利息、預(yù)期利潤補(bǔ)償、工程結(jié)算及責(zé)任的劃分、質(zhì)量的處理等)，大大增加處理索賠的難度。

3、必須注意資料的積累：積累一切可能涉及索賠論證的資料，技術(shù)問題、進(jìn)度問題和其他重大問題的會(huì)議應(yīng)做好文字記錄，并爭取會(huì)議參加者簽字，作為正式文檔資料。同時(shí)應(yīng)建立嚴(yán)密的工程日志，建立業(yè)務(wù)往來文件編號檔案等制度，做到處理索賠時(shí)以事實(shí)和數(shù)據(jù)為依據(jù)。

4、加強(qiáng)索賠的前瞻性，有效避免過多的索賠事件的發(fā)生。監(jiān)理工程師應(yīng)對可能引起的索賠有所預(yù)測，及時(shí)采取補(bǔ)救措施，避免過多索賠事件的發(fā)生。

二、2023建設(shè)單位拆遷延誤施工應(yīng)怎么賠償

建設(shè)單位未能進(jìn)行拆遷，造成施工延誤的，承包單位有權(quán)向建設(shè)單位主張停工、窩工損失，并可以依據(jù)《中華人民共和國民法典》的相關(guān)條款請求賠償停工、窩工等損失。在處理索賠時(shí)，必須以合同為依據(jù)，及時(shí)、合理處理索賠，并注意積累相關(guān)資料，加強(qiáng)索賠的前瞻性，有效避免過多的索賠事件的發(fā)生。

法律分析

一、建設(shè)單位拆遷延誤施工應(yīng)怎么賠償

建設(shè)單位未能進(jìn)行拆遷，造成施工延誤的，承包單位有權(quán)向建設(shè)單位主張停工、窩工損失。

《中華人民共和國民法典》

第八百零三條【發(fā)包人未按約定的時(shí)間和要求提供相關(guān)物資的違約責(zé)任】發(fā)包人未按照約定的時(shí)間和要求提供原材料、設(shè)備、場地、資金、技術(shù)資料的，承包人可以順延工程日期，并有權(quán)請求賠償停工、窩工等損失。

第八百零四條【因發(fā)包人原因造成工程停建、緩建所應(yīng)承擔(dān)責(zé)任】因發(fā)包人的原因致使工程中途停建、緩建的，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)采取措施彌補(bǔ)或者減少損失，賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運(yùn)、機(jī)械設(shè)備調(diào)遷、材料和構(gòu)件積壓等損失和實(shí)際費(fèi)用。

二、工程索賠處理原則有哪些

1、索賠必須以合同為依據(jù)。遇索賠事件時(shí)，監(jiān)理工程師應(yīng)以完全獨(dú)立的身份，站在客觀公正的立場上，依合同為依據(jù)審查索賠要求的合理性、索賠價(jià)款的正確性。另外，承包商也只有以合同為依據(jù)提出索賠時(shí)，才容易索賠成功。

2、及時(shí)、合理處理索賠。如承包方的合理索賠要求長時(shí)間得不到解決，積累下來可能會(huì)影響其資金周轉(zhuǎn)，從而影響工程進(jìn)度。此外，索賠初期可能只是普通的信件來往的單項(xiàng)索賠，拖到后期綜合索賠，將使索賠問題復(fù)雜化(如涉及利息、預(yù)期利潤補(bǔ)償、工程結(jié)算及責(zé)任的劃分、質(zhì)量的處理等)，大大增加處理索賠的難度。

3、必須注意資料的積累：積累一切可能涉及索賠論證的資料，技術(shù)問題、進(jìn)度問題和其他重大問題的會(huì)議應(yīng)做好文字記錄，并爭取會(huì)議參加者簽字，作為正式文檔資料。同時(shí)應(yīng)建立嚴(yán)密的工程日志，建立業(yè)務(wù)往來文件編號檔案等制度，做到處理索賠時(shí)以事實(shí)和數(shù)據(jù)為依據(jù)。

4、加強(qiáng)索賠的前瞻性，有效避免過多的索賠事件的發(fā)生。監(jiān)理工程師應(yīng)對可能引起的索賠有所預(yù)測，及時(shí)采取補(bǔ)救措施，避免過多索賠事件的發(fā)生。

結(jié)語

建設(shè)單位未能按時(shí)進(jìn)行拆遷，導(dǎo)致施工延誤時(shí)，承包單位有權(quán)要求建設(shè)單位賠償停工、窩工等損失。根據(jù)《中華人民共和國民法典》第八百零三條和第八百零四條的規(guī)定，如果發(fā)包人未按約定時(shí)間和要求提供相關(guān)物資，承包人可以順延工程日期，并有權(quán)請求賠償停工、窩工等損失。在處理工程索賠時(shí)，應(yīng)以合同為依據(jù)，及時(shí)、合理處理索賠，并注意積累相關(guān)資料。此外，加強(qiáng)索賠的前瞻性，避免過多的索賠事件的發(fā)生也是必要的。

法律依據(jù)

中華人民共和國城鄉(xiāng)規(guī)劃法（2019修正）：第三章 城鄉(xiāng)規(guī)劃的實(shí)施 第四十五條 縣級以上地方人民政府城鄉(xiāng)規(guī)劃主管部門按照國務(wù)院規(guī)定對建設(shè)工程是否符合規(guī)劃條件予以核實(shí)。未經(jīng)核實(shí)或者經(jīng)核實(shí)不符合規(guī)劃條件的，建設(shè)單位不得組織竣工驗(yàn)收。

建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)在竣工驗(yàn)收后六個(gè)月內(nèi)向城鄉(xiāng)規(guī)劃主管部門報(bào)送有關(guān)竣工驗(yàn)收資料。

中華人民共和國建筑法（2019修正）：第二章 建 筑 許 可 第一節(jié) 建筑工程施工許可 第九條 建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)自領(lǐng)取施工許可證之日起三個(gè)月內(nèi)開工。因故不能按期開工的，應(yīng)當(dāng)向發(fā)證機(jī)關(guān)申請延期；延期以兩次為限，每次不超過三個(gè)月。既不開工又不申請延期或者超過延期時(shí)限的，施工許可證自行廢止。

中華人民共和國建筑法（2019修正）：第二章 建 筑 許 可 第一節(jié) 建筑工程施工許可 第十條 在建的建筑工程因故中止施工的，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)自中止施工之日起一個(gè)月內(nèi)，向發(fā)證機(jī)關(guān)報(bào)告，并按照規(guī)定做好建筑工程的維護(hù)管理工作。

建筑工程恢復(fù)施工時(shí)，應(yīng)當(dāng)向發(fā)證機(jī)關(guān)報(bào)告；中止施工滿一年的工程恢復(fù)施工前，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)報(bào)發(fā)證機(jī)關(guān)核驗(yàn)施工許可證。

三、施工方拖延工期怎么賠償？

施工方拖延工期是違約行為，一般按照合同約定賠償，合同如果沒有約定的，按照實(shí)際造成的損失賠償。雙方可以就賠償事宜進(jìn)行協(xié)商，協(xié)商不成可以向法院提起訴訟。

一、因施工人的原因致使建設(shè)工程質(zhì)量不符合約定的，發(fā)包人有權(quán)請求施工人在合理期限內(nèi)無償修理或者返工、改建。經(jīng)過修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任。

二、發(fā)包人未按照約定的時(shí)間和要求提供原材料、設(shè)備、場地、資金、技術(shù)資料的，承包人可以順延工程日期，并有權(quán)請求賠償停工、窩工等損失。

三、起訴必須符合下列條件：

1、原告是與本案有直接利害關(guān)系的公民、法人和其他組織；

2、有明確的被告；

3、有具體的訴訟請求和事實(shí)、理由；

4、屬于人民法院受理民事訴訟的范圍和受訴人民法院管轄。

施工方拖延工期怎么賠償？

施工方拖延工期是違約行為，一般按照合同約定賠償，合同如果沒有約定的，按照實(shí)際造成的損失賠償。雙方可以就賠償事宜進(jìn)行協(xié)商，協(xié)商不成可以向法院提起訴訟。

一、因施工人的原因致使建設(shè)工程質(zhì)量不符合約定的，發(fā)包人有權(quán)請求施工人在合理期限內(nèi)無償修理或者返工、改建。經(jīng)過修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任。

二、發(fā)包人未按照約定的時(shí)間和要求提供原材料、設(shè)備、場地、資金、技術(shù)資料的，承包人可以順延工程日期，并有權(quán)請求賠償停工、窩工等損失。

三、起訴必須符合下列條件：

1、原告是與本案有直接利害關(guān)系的公民、法人和其他組織；

2、有明確的被告；

3、有具體的訴訟請求和事實(shí)、理由；

4、屬于人民法院受理民事訴訟的范圍和受訴人民法院管轄。

施工方拖延工期如何賠償？

施工方拖延工期是違約行為，一般按照合同約定賠償，合同如果沒有約定的，按照實(shí)際造成的損失賠償。雙方可以就賠償事宜進(jìn)行協(xié)商，協(xié)商不成可以向法院提起訴訟。

一、因施工人的原因致使建設(shè)工程質(zhì)量不符合約定的，發(fā)包人有權(quán)請求施工人在合理期限內(nèi)無償修理或者返工、改建。經(jīng)過修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任。

二、發(fā)包人未按照約定的時(shí)間和要求提供原材料、設(shè)備、場地、資金、技術(shù)資料的，承包人可以順延工程日期，并有權(quán)請求賠償停工、窩工等損失。

三、起訴必須符合下列條件：

1、原告是與本案有直接利害關(guān)系的公民、法人和其他組織；

2、有明確的被告；

3、有具體的訴訟請求和事實(shí)、理由；

4、屬于人民法院受理民事訴訟的范圍和受訴人民法院管轄。

施工出現(xiàn)事故怎么賠償

施工出現(xiàn)事故導(dǎo)致他人人身財(cái)產(chǎn)受到損害的應(yīng)當(dāng)承擔(dān)侵權(quán)賠償責(zé)任，侵害他人造成人身損害的，應(yīng)當(dāng)賠償醫(yī)療費(fèi)、護(hù)理費(fèi)、交通費(fèi)、營養(yǎng)費(fèi)、住院伙食補(bǔ)助費(fèi)等為治療和康復(fù)支出的合理費(fèi)用，以及因誤工減少的收入。

造成殘疾的，還應(yīng)當(dāng)賠償輔助器具費(fèi)和殘疾賠償金；

造成死亡的，還應(yīng)當(dāng)賠償喪葬費(fèi)和死亡賠償金。

施工缺陷可以主張誤工賠償嗎？

施工缺陷可以主張誤工賠償。

一、因承包人的原因致使建設(shè)工程在合理使用期限內(nèi)造成人身損害和財(cái)產(chǎn)損失的，承包人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

二、因發(fā)包人的原因致使工程中途停建、緩建的，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)采取措施彌補(bǔ)或者減少損失，賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運(yùn)、機(jī)械設(shè)備調(diào)遷、材料和構(gòu)件積壓等損失和實(shí)際費(fèi)用。

三、發(fā)包人具有下列情形之一，造成建設(shè)工程質(zhì)量缺陷，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)過錯(cuò)責(zé)任，承包人有過錯(cuò)的，也應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的過錯(cuò)責(zé)任：

（一）提供的設(shè)計(jì)有缺陷；

（二）提供或者指定購買的建筑材料、建筑構(gòu)配件、設(shè)備不符合強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)；

（三）直接指定分包人分包專業(yè)工程。

施工缺陷能主張誤工賠償嗎？

施工缺陷可以主張誤工賠償。

一、因承包人的原因致使建設(shè)工程在合理使用期限內(nèi)造成人身損害和財(cái)產(chǎn)損失的，承包人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

二、因發(fā)包人的原因致使工程中途停建、緩建的，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)采取措施彌補(bǔ)或者減少損失，賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運(yùn)、機(jī)械設(shè)備調(diào)遷、材料和構(gòu)件積壓等損失和實(shí)際費(fèi)用。

三、發(fā)包人具有下列情形之一，造成建設(shè)工程質(zhì)量缺陷，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)過錯(cuò)責(zé)任，承包人有過錯(cuò)的，也應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的過錯(cuò)責(zé)任：

（一）提供的設(shè)計(jì)有缺陷；

（二）提供或者指定購買的建筑材料、建筑構(gòu)配件、設(shè)備不符合強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)；

（三）直接指定分包人分包專業(yè)工程。

四、建設(shè)工程延誤工期怎么賠償

法律分析：法律沒有規(guī)定具體賠償額。有約定的按約定，沒有約定的一般是按照損失賠償額進(jìn)行賠償，賠償?shù)膿p失包括合同履行后可以獲得的利益損失。

法律依據(jù)：《中華人民共和國民法典》

第五百七十七條 當(dāng)事人一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)繼續(xù)履行、采取補(bǔ)救措施或者賠償損失等違約責(zé)任。

第五百八十四條 當(dāng)事人一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定，造成對方損失的，損失賠償額應(yīng)當(dāng)相當(dāng)于因違約所造成的損失，包括合同履行后可以獲得的利益；但是，不得超過違約一方訂立合同時(shí)預(yù)見到或者應(yīng)當(dāng)預(yù)見到的因違約可能造成的損失。

第五百八十五條 ??當(dāng)事人可以約定一方違約時(shí)應(yīng)當(dāng)根據(jù)違約情況向?qū)Ψ街Ц兑欢〝?shù)額的違約金，也可以約定因違約產(chǎn)生的損失賠償額的計(jì)算方法。

約定的違約金低于造成的損失的，人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)可以根據(jù)當(dāng)事人的請求予以增加；約定的違約金過分高于造成的損失的，人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)可以根據(jù)當(dāng)事人的請求予以適當(dāng)減少。

當(dāng)事人就遲延履行約定違約金的，違約方支付違約金后，還應(yīng)當(dāng)履行債務(wù)。

第五百八十六條 當(dāng)事人可以約定一方向?qū)Ψ浇o付定金作為債權(quán)的擔(dān)保。定金合同自實(shí)際交付定金時(shí)成立。

定金的數(shù)額由當(dāng)事人約定；但是，不得超過主合同標(biāo)的額的百分之二十，超過部分不產(chǎn)生定金的效力。實(shí)際交付的定金數(shù)額多于或者少于約定數(shù)額的，視為變更約定的定金數(shù)額。

五、施工方延誤工期如何賠償

法律分析：施工方延誤工期的，屬于合同違約的情形，合同中有約定的，按照合同約定賠償;合同中沒有約定的，按照違約造成的損失賠償。依據(jù)我國法律規(guī)定，當(dāng)事人一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定，造成對方損失的，損失賠償額應(yīng)當(dāng)相當(dāng)于因違約所造成的損失，包括合同履行后可以獲得的利益;但是，不得超過違約一方訂立合同時(shí)預(yù)見到或者應(yīng)當(dāng)預(yù)見到的因違約可能造成的損失。

法律依據(jù)：《中華人民共和國民法典》

第五百八十四條當(dāng)事人一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定，造成對方損失的，損失賠償額應(yīng)當(dāng)相當(dāng)于因違約所造成的損失，包括合同履行后可以獲得的利益；但是，不得超過違約一方訂立合同時(shí)預(yù)見到或者應(yīng)當(dāng)預(yù)見到的因違約可能造成的損失。

北京圣運(yùn)律師為您整理關(guān)于本文的法律熱搜話題

●在建工程征收補(bǔ)償

●在建工程拆除

●在建工程拆除了怎么做賬

●在建工程拆除需要審批嗎

●在建工程拆除費(fèi)用計(jì)入哪里

●工程里拆遷

●拆遷建造

●拆遷補(bǔ)償是否計(jì)入在建工程

●建設(shè)時(shí)占地及拆遷情況

●拆遷工程項(xiàng)目

●單位自建房拆遷補(bǔ)償

●單位自建房拆遷補(bǔ)償

●單位職工自建房子動(dòng)遷

●單位自建房屬于什么產(chǎn)權(quán)可以繼承嗎

●單位集體自建房拆遷

●單位自建房是什么意思

●單位自建房要交哪些稅

●單位自建房怎么辦理房產(chǎn)證

●單位自建房屬于房改房嗎

●單位自建房屬于什么性質(zhì)

北京圣運(yùn)律師事務(wù)所為您推薦與本文相關(guān)內(nèi)容閱讀

●蘇州拆遷公司有幾家公司在建(蘇州拆遷公司有幾家公司在建工程項(xiàng)目)

●巴音郭楞自治州在建工程信息,巴音郭楞州拆遷咨詢電話:今日拆遷說法百科

●臨建市商鋪拆遷補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)，鋼結(jié)構(gòu)屬于土建工程嗎它們之間有什么關(guān)系:今日拆遷補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)更新

●混泥土隔熱層拆遷補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)，鋼結(jié)構(gòu)屬于土建工程嗎它們之間有什么關(guān)系:今日拆遷補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)更新

●拆遷在建工程補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)，征地拆遷暫行條例全文:今日拆遷補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)更新

●新建工廠拆遷補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)，工廠拆遷賠多少錢一平:今日拆遷補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)更新

●建工新村拆遷交付時(shí)間,2023年新房村會(huì)拆遷嗎:今日在線拆遷法、征收法律咨詢

●助力被征收人提高拆遷補(bǔ)償，合安高速桐城至安慶擴(kuò)建工程拆遷補(bǔ)償:今日土地征收規(guī)定更新

●企業(yè)轉(zhuǎn)讓在建工程是否繳納土地增值稅,轉(zhuǎn)讓在建項(xiàng)目是否繳納土地增值稅:今日在線拆遷法、征收法律咨詢

●建工新村拆遷交付時(shí)間,2023年新房村會(huì)拆遷嗎:今日在線拆遷法、征收法律咨詢

●巴音郭楞自治州在建工程信息,巴音郭楞州拆遷補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)2024最新:今日拆遷說法百科

●農(nóng)村集體土地可以建工廠嗎?可以將農(nóng)村集體土地用來建造廠房嗎：今日在線房屋拆遷、征收法律咨詢

●最高院：執(zhí)行異議之訴涉實(shí)際施工人案件裁判觀點(diǎn),材料用于在建工程后被法院執(zhí)行如何提出執(zhí)行異議:今日在線拆遷法、征收法律咨詢

●農(nóng)村集體土地可以建工廠嗎?可以將農(nóng)村集體土地用來建造廠房嗎：今日在線房屋拆遷、征收法律咨詢

●合肥建工集團(tuán)有限公司召開2024年第一季度第一次案件研討會(huì),合肥市建委出臺工程索賠方案:今日在線拆遷法、征收法律咨詢

●農(nóng)村集體土地可以建工廠嗎？農(nóng)用地轉(zhuǎn)建設(shè)用地審批：今日在線強(qiáng)拆評估法律咨詢

文章來源參考：【頭條】在建工程拆遷怎么補(bǔ)償，在建工程拆除

本文到此結(jié)束，希望對您有所幫助，歡迎我們的本網(wǎng)站以便快速找到！

投稿：鳳藝

內(nèi)容審核：羅娟律師