一、在建工程拆遷怎么補償,建設(shè)單位拆遷延誤施工應(yīng)怎么賠償

建設(shè)單位未能進行拆遷，造成施工延誤的，承包單位有權(quán)向建設(shè)單位主張停工、窩工損失。

《中華人民共和國民法典》

第八百零三條【發(fā)包人未按約定的時間和要求提供相關(guān)物資的違約責(zé)任】發(fā)包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設(shè)備、場地、資金、技術(shù)資料的，承包人可以順延工程日期，并有權(quán)請求賠償停工、窩工等損失。

第八百零四條【因發(fā)包人原因造成工程停建、緩建所應(yīng)承擔(dān)責(zé)任】因發(fā)包人的原因致使工程中途停建、緩建的，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)采取措施彌補或者減少損失，賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運、機械設(shè)備調(diào)遷、材料和構(gòu)件積壓等損失和實際費用。

一、工程索賠處理原則有哪些

1、索賠必須以合同為依據(jù)。遇索賠事件時，監(jiān)理工程師應(yīng)以完全獨立的身份，站在客觀公正的立場上，依合同為依據(jù)審查索賠要求的合理性、索賠價款的正確性。另外，承包商也只有以合同為依據(jù)提出索賠時，才容易索賠成功。

2、及時、合理處理索賠。如承包方的合理索賠要求長時間得不到解決，積累下來可能會影響其資金周轉(zhuǎn)，從而影響工程進度。此外，索賠初期可能只是普通的信件來往的單項索賠，拖到后期綜合索賠，將使索賠問題復(fù)雜化(如涉及利息、預(yù)期利潤補償、工程結(jié)算及責(zé)任的劃分、質(zhì)量的處理等)，大大增加處理索賠的難度。

3、必須注意資料的積累：積累一切可能涉及索賠論證的資料，技術(shù)問題、進度問題和其他重大問題的會議應(yīng)做好文字記錄，并爭取會議參加者簽字，作為正式文檔資料。同時應(yīng)建立嚴(yán)密的工程日志，建立業(yè)務(wù)往來文件編號檔案等制度，做到處理索賠時以事實和數(shù)據(jù)為依據(jù)。

4、加強索賠的前瞻性，有效避免過多的索賠事件的發(fā)生。監(jiān)理工程師應(yīng)對可能引起的索賠有所預(yù)測，及時采取補救措施，避免過多索賠事件的發(fā)生。

二、2023建設(shè)單位拆遷延誤施工應(yīng)怎么賠償

一、建設(shè)單位拆遷延誤施工應(yīng)怎么賠償

建設(shè)單位未能進行拆遷，造成施工延誤的，承包單位有權(quán)向建設(shè)單位主張停工、窩工損失。

《中華人民共和國民法典》

第八百零三條【發(fā)包人未按約定的時間和要求提供相關(guān)物資的違約責(zé)任】發(fā)包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設(shè)備、場地、資金、技術(shù)資料的，承包人可以順延工程日期，并有權(quán)請求賠償停工、窩工等損失。

第八百零四條【因發(fā)包人原因造成工程停建、緩建所應(yīng)承擔(dān)責(zé)任】因發(fā)包人的原因致使工程中途停建、緩建的，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)采取措施彌補或者減少損失，賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運、機械設(shè)備調(diào)遷、材料和構(gòu)件積壓等損失和實際費用。

二、工程索賠處理原則有哪些

1、索賠必須以合同為依據(jù)。遇索賠事件時，監(jiān)理工程師應(yīng)以完全獨立的身份，站在客觀公正的立場上，依合同為依據(jù)審查索賠要求的合理性、索賠價款的正確性。另外，承包商也只有以合同為依據(jù)提出索賠時，才容易索賠成功。

2、及時、合理處理索賠。如承包方的合理索賠要求長時間得不到解決，積累下來可能會影響其資金周轉(zhuǎn)，從而影響工程進度。此外，索賠初期可能只是普通的信件來往的單項索賠，拖到后期綜合索賠，將使索賠問題復(fù)雜化(如涉及利息、預(yù)期利潤補償、工程結(jié)算及責(zé)任的劃分、質(zhì)量的處理等)，大大增加處理索賠的難度。

3、必須注意資料的積累：積累一切可能涉及索賠論證的資料，技術(shù)問題、進度問題和其他重大問題的會議應(yīng)做好文字記錄，并爭取會議參加者簽字，作為正式文檔資料。同時應(yīng)建立嚴(yán)密的工程日志，建立業(yè)務(wù)往來文件編號檔案等制度，做到處理索賠時以事實和數(shù)據(jù)為依據(jù)。

4、加強索賠的前瞻性，有效避免過多的索賠事件的發(fā)生。監(jiān)理工程師應(yīng)對可能引起的索賠有所預(yù)測，及時采取補救措施，避免過多索賠事件的發(fā)生。

三、施工方拖延工期怎么賠償？

施工方拖延工期是違約行為，一般按照合同約定賠償，合同如果沒有約定的，按照實際造成的損失賠償。雙方可以就賠償事宜進行協(xié)商，協(xié)商不成可以向法院提起訴訟。

一、因施工人的原因致使建設(shè)工程質(zhì)量不符合約定的，發(fā)包人有權(quán)請求施工人在合理期限內(nèi)無償修理或者返工、改建。經(jīng)過修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任。

二、發(fā)包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設(shè)備、場地、資金、技術(shù)資料的，承包人可以順延工程日期，并有權(quán)請求賠償停工、窩工等損失。

三、起訴必須符合下列條件：

1、原告是與本案有直接利害關(guān)系的公民、法人和其他組織；

2、有明確的被告；

3、有具體的訴訟請求和事實、理由；

4、屬于人民法院受理民事訴訟的范圍和受訴人民法院管轄。

施工方拖延工期怎么賠償？

施工方拖延工期是違約行為，一般按照合同約定賠償，合同如果沒有約定的，按照實際造成的損失賠償。雙方可以就賠償事宜進行協(xié)商，協(xié)商不成可以向法院提起訴訟。

一、因施工人的原因致使建設(shè)工程質(zhì)量不符合約定的，發(fā)包人有權(quán)請求施工人在合理期限內(nèi)無償修理或者返工、改建。經(jīng)過修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任。

二、發(fā)包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設(shè)備、場地、資金、技術(shù)資料的，承包人可以順延工程日期，并有權(quán)請求賠償停工、窩工等損失。

三、起訴必須符合下列條件：

1、原告是與本案有直接利害關(guān)系的公民、法人和其他組織；

2、有明確的被告；

3、有具體的訴訟請求和事實、理由；

4、屬于人民法院受理民事訴訟的范圍和受訴人民法院管轄。

施工方拖延工期如何賠償？

施工方拖延工期是違約行為，一般按照合同約定賠償，合同如果沒有約定的，按照實際造成的損失賠償。雙方可以就賠償事宜進行協(xié)商，協(xié)商不成可以向法院提起訴訟。

一、因施工人的原因致使建設(shè)工程質(zhì)量不符合約定的，發(fā)包人有權(quán)請求施工人在合理期限內(nèi)無償修理或者返工、改建。經(jīng)過修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任。

二、發(fā)包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設(shè)備、場地、資金、技術(shù)資料的，承包人可以順延工程日期，并有權(quán)請求賠償停工、窩工等損失。

三、起訴必須符合下列條件：

1、原告是與本案有直接利害關(guān)系的公民、法人和其他組織；

2、有明確的被告；

3、有具體的訴訟請求和事實、理由；

4、屬于人民法院受理民事訴訟的范圍和受訴人民法院管轄。

施工出現(xiàn)事故怎么賠償

施工出現(xiàn)事故導(dǎo)致他人人身財產(chǎn)受到損害的應(yīng)當(dāng)承擔(dān)侵權(quán)賠償責(zé)任，侵害他人造成人身損害的，應(yīng)當(dāng)賠償醫(yī)療費、護理費、交通費、營養(yǎng)費、住院伙食補助費等為治療和康復(fù)支出的合理費用，以及因誤工減少的收入。

造成殘疾的，還應(yīng)當(dāng)賠償輔助器具費和殘疾賠償金；

造成死亡的，還應(yīng)當(dāng)賠償喪葬費和死亡賠償金。

施工缺陷可以主張誤工賠償嗎？

施工缺陷可以主張誤工賠償。

一、因承包人的原因致使建設(shè)工程在合理使用期限內(nèi)造成人身損害和財產(chǎn)損失的，承包人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

二、因發(fā)包人的原因致使工程中途停建、緩建的，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)采取措施彌補或者減少損失，賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運、機械設(shè)備調(diào)遷、材料和構(gòu)件積壓等損失和實際費用。

三、發(fā)包人具有下列情形之一，造成建設(shè)工程質(zhì)量缺陷，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)過錯責(zé)任，承包人有過錯的，也應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的過錯責(zé)任：

（一）提供的設(shè)計有缺陷；

（二）提供或者指定購買的建筑材料、建筑構(gòu)配件、設(shè)備不符合強制性標(biāo)準(zhǔn)；

（三）直接指定分包人分包專業(yè)工程。

施工缺陷能主張誤工賠償嗎？

施工缺陷可以主張誤工賠償。

一、因承包人的原因致使建設(shè)工程在合理使用期限內(nèi)造成人身損害和財產(chǎn)損失的，承包人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

二、因發(fā)包人的原因致使工程中途停建、緩建的，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)采取措施彌補或者減少損失，賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運、機械設(shè)備調(diào)遷、材料和構(gòu)件積壓等損失和實際費用。

三、發(fā)包人具有下列情形之一，造成建設(shè)工程質(zhì)量缺陷，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)過錯責(zé)任，承包人有過錯的，也應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的過錯責(zé)任：

（一）提供的設(shè)計有缺陷；

（二）提供或者指定購買的建筑材料、建筑構(gòu)配件、設(shè)備不符合強制性標(biāo)準(zhǔn)；

（三）直接指定分包人分包專業(yè)工程。

四、建設(shè)工程延誤工期怎么賠償

法律分析：法律沒有規(guī)定具體賠償額。有約定的按約定，沒有約定的一般是按照損失賠償額進行賠償，賠償?shù)膿p失包括合同履行后可以獲得的利益損失。

法律依據(jù)：《中華人民共和國民法典》

第五百七十七條 當(dāng)事人一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)繼續(xù)履行、采取補救措施或者賠償損失等違約責(zé)任。

第五百八十四條 當(dāng)事人一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定，造成對方損失的，損失賠償額應(yīng)當(dāng)相當(dāng)于因違約所造成的損失，包括合同履行后可以獲得的利益；但是，不得超過違約一方訂立合同時預(yù)見到或者應(yīng)當(dāng)預(yù)見到的因違約可能造成的損失。

第五百八十五條 ??當(dāng)事人可以約定一方違約時應(yīng)當(dāng)根據(jù)違約情況向?qū)Ψ街Ц兑欢〝?shù)額的違約金，也可以約定因違約產(chǎn)生的損失賠償額的計算方法。

約定的違約金低于造成的損失的，人民法院或者仲裁機構(gòu)可以根據(jù)當(dāng)事人的請求予以增加；約定的違約金過分高于造成的損失的，人民法院或者仲裁機構(gòu)可以根據(jù)當(dāng)事人的請求予以適當(dāng)減少。

當(dāng)事人就遲延履行約定違約金的，違約方支付違約金后，還應(yīng)當(dāng)履行債務(wù)。

第五百八十六條 當(dāng)事人可以約定一方向?qū)Ψ浇o付定金作為債權(quán)的擔(dān)保。定金合同自實際交付定金時成立。

定金的數(shù)額由當(dāng)事人約定；但是，不得超過主合同標(biāo)的額的百分之二十，超過部分不產(chǎn)生定金的效力。實際交付的定金數(shù)額多于或者少于約定數(shù)額的，視為變更約定的定金數(shù)額。

五、施工方延誤工期如何賠償

法律分析：施工方延誤工期的，屬于合同違約的情形，合同中有約定的，按照合同約定賠償;合同中沒有約定的，按照違約造成的損失賠償。依據(jù)我國法律規(guī)定，當(dāng)事人一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定，造成對方損失的，損失賠償額應(yīng)當(dāng)相當(dāng)于因違約所造成的損失，包括合同履行后可以獲得的利益;但是，不得超過違約一方訂立合同時預(yù)見到或者應(yīng)當(dāng)預(yù)見到的因違約可能造成的損失。

法律依據(jù)：《中華人民共和國民法典》

第五百八十四條當(dāng)事人一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定，造成對方損失的，損失賠償額應(yīng)當(dāng)相當(dāng)于因違約所造成的損失，包括合同履行后可以獲得的利益；但是，不得超過違約一方訂立合同時預(yù)見到或者應(yīng)當(dāng)預(yù)見到的因違約可能造成的損失。

北京圣運律師為您整理關(guān)于本文的法律熱搜話題

●在建工程拆遷怎么補償?shù)?/p>

●在建工程拆遷補償?shù)臅嫹咒?/p>

●在建工程拆除了怎么做賬

●在建工程拆遷補償款怎么做賬

●在建工程拆除

●在建工程征收補償

●在建工程拆除需要審批嗎

●在建工程拆除費用計入哪里

●在建工程怎么處理

●在建工程未完工拆除賬務(wù)處理

●建設(shè)單位拆遷延誤施工應(yīng)怎么賠償呢

●建設(shè)單位拆遷延誤施工應(yīng)怎么賠償呢

●拆遷延期

●拆遷延期補償款

●拆遷延期交房

●政府拆遷未按日期完工

●拆遷房延期交房案例

●拆除工程延期申請

●某施工項目由于拆遷工作延誤不能按約定日期開工

●拆遷款延期

北京圣運律師事務(wù)所為您推薦與本文相關(guān)內(nèi)容閱讀

●建工廠房拆遷補償標(biāo)準(zhǔn)，洛陽市孟津縣拆遷補償標(biāo)準(zhǔn):今日拆遷補償法律在線咨詢

●巴音郭楞自治州在建工程信息,巴音郭楞州城市更新的概念:今日談城市更新百科

●宅基地建工廠拆遷怎么樣補償，工業(yè)用地拆遷賠償標(biāo)準(zhǔn):今日土地征收拆遷補償更新

●公安參與強拆違建工作，公安參與強拆違建工作簡報:今日強拆律師在線咨詢

●福州爛尾樓拆遷補償，什么是在建工程抵押房?:今日拆遷補償法律在線咨詢

●公安參與強拆違建(公安參與強拆違建工作)

●新賓在建工程項目,新賓滿族自治縣城市更新項目包括什么:今日談城市更新百科

●一建工地拆遷補償標(biāo)準(zhǔn)，掛證違法嗎:今日拆遷補償法律在線咨詢

●拆遷鋅鐵棚補償標(biāo)準(zhǔn)，鋼結(jié)構(gòu)屬于土建工程嗎它們之間有什么關(guān)系:今日拆遷補償標(biāo)準(zhǔn)更新

●巴音郭楞自治州在建工程信息,巴音郭楞州城市更新項目包括什么:今日談城市更新百科

●在建工程拆遷怎么補償，2023建設(shè)單位拆遷延誤施工應(yīng)怎么賠償:今日拆遷補償法律在線咨詢

●蘇州拆遷公司有幾家公司在建(蘇州拆遷公司有幾家公司在建工程項目)

●巴音郭楞自治州在建工程信息,巴音郭楞州拆遷咨詢電話:今日拆遷說法百科

●臨建市商鋪拆遷補償標(biāo)準(zhǔn)，鋼結(jié)構(gòu)屬于土建工程嗎它們之間有什么關(guān)系:今日拆遷補償標(biāo)準(zhǔn)更新

●混泥土隔熱層拆遷補償標(biāo)準(zhǔn)，鋼結(jié)構(gòu)屬于土建工程嗎它們之間有什么關(guān)系:今日拆遷補償標(biāo)準(zhǔn)更新

●拆遷在建工程補償標(biāo)準(zhǔn)，征地拆遷暫行條例全文:今日拆遷補償標(biāo)準(zhǔn)更新

●新建工廠拆遷補償標(biāo)準(zhǔn)，工廠拆遷賠多少錢一平:今日拆遷補償標(biāo)準(zhǔn)更新

●建工新村拆遷交付時間,2023年新房村會拆遷嗎:今日在線拆遷法、征收法律咨詢

●助力被征收人提高拆遷補償，合安高速桐城至安慶擴建工程拆遷補償:今日土地征收規(guī)定更新

●企業(yè)轉(zhuǎn)讓在建工程是否繳納土地增值稅,轉(zhuǎn)讓在建項目是否繳納土地增值稅:今日在線拆遷法、征收法律咨詢

文章來源參考：【頭條】，在建工程拆遷補償?shù)臅嫹咒?

本文到此結(jié)束，希望對您有所幫助，歡迎我們的本網(wǎng)站以便快速找到！

投稿：黃中然

內(nèi)容審核：劉超律師